2020年包工包料装修合同范本

分类:装修合同 作者:沐沐 阅读量:          下载此文档

  【篇一】

  发包方:_____(以下简称“甲方”)与承包方:_____(以下简称“乙方”)为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,签订本合同,并遵照执行。

  第一章合同背景

  第一条施工地点位于_____市_____区_____路_____号_____室,(以下简称“该房屋”)。该房屋竣工验收合格,并已交付使用。

  第二条甲方委托乙方施工,使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。

  第二章施工单位资格

  第三条乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。

  第四条本合同签订前,乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质证书》原件。

  第三章施工内容

  第五条该房屋属_____结构,房型为_____房_____厅_____厨_____卫,建筑总面积为_____平方米;施工的是其中的_____房_____厅_____厨_____卫,施工面积为_____平方米。详见作为本合同附件(一)的《房型图》中红线匡定部分。

  第六条施工内容和做法说明如下(不够可附页):

  (一)厅:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;

  (二)房:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;

  (三)厨:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;

  (四)卫:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;

  (五)其他:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;前款没有说明的,依作为本合同附件(二)的《装修施工图》确定。

  第四章材料、设备和价款

  第七条施工使用的材料和设备见作为本合同附件(三)的《主要材料报价单》、作为本合同附件(四)的《辅助材料报价单》,乙方的人工费见作为本合同附件(五)的《人工费报价单》。

  第八条至第十三条在乙方提供施工使用的材料、设备以及劳务的情形下适用

  第八条该房屋工程总价款为_____元,其中材料费_____元、人工费_____元、管理费_____元、设计费_____元、垃圾清运费_____元、税金_____元、其他费用_____元。工程总价款是各分项价款的总和。

  前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算价格超出预算价格的,甲方按预算价格支付工程总价款;结算价格低于预算价格的,甲方按结算价格支付工程总价款。

  第九条乙方对材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清运费的报价,不得超过本合同签订时该费用的市场平均价格。

  乙方在本合同中的报价超过市场平均价格的,按市场平均价格结算。

  双方对前款所述的市场平均价格有异议的,可以委托价格评估部门评估,价格评估部门的评估结论,双方应当接受。

  第十条乙方应在《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》中注明材料和设备的名称、生产厂厂名、厂址、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。

  乙方提供并已经使用的材料和设备与《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定不符的,甲方有权选择以下列方式之一处理,乙方应当接受:

  (1)甲方同意继续使用的,乙方免收该材料和设备的费用;

  (2)甲方不同意继续使用的,乙方应当根据《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定更换和重做,更换后的材料和设备费减半收取,原工期不变。

  第十一条乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件,甲方要求与原件核对的,乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。

  第十二条乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

  乙方提供的材料和设备必须符合国家环保标准,包括但不限于完工后的室内空气质量,辐射、照明和噪音强度等指标,使甲方达到安全居住、生活的目的。

  乙方违反前两款规定的,应当立即更换和重做,更换后的材料和设备不再收费,原工期不变。

  第十三条甲方变更施工内容的,乙方应当同意。工期、总价款、《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的内容相应变化的,经甲方书面确认后生效。

  第十四条至第十六条在甲方提供施工使用的材料、设备,乙方提供劳务的情形下适用

  第十四条该房屋的工程总价款为_____元,其中人工费_____元、税金_____、其他费用_____元。

  第十五条甲方提供的材料、设备,应当按时送到现场,乙方应办理验收手续。甲方提供的材料、设备不符合国家标准的,乙方应在验收后以书面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场,经乙方验收后发生损坏的,乙方应当赔偿。

  第十六条甲方提供的材料和设备,均应用于本工程;未经甲方同意,乙方不得挪作他用。

  因乙方原因导致甲方提供的材料和设备短缺或被更换的,乙方应按短缺材料和设备的价款或材料和设备被更换前后差价的10倍赔偿甲方。

  第五章付款方式

  第十七条工程款按以下方式支付:

  (一)本合同签订后,开工前二至五日,甲方支付相当于总价款30%的工程款;

  (二)完成50%的工程量之日后的三日内,甲方支付相当于总价款40%的工程款;

  (三)竣工验收后三日内,甲方支付相当于总价款25%的工程款。

  (四)竣工验收合格一年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款5%的工程款。

  甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。

  第十八条因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。

  第十九条双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。

  第二十条竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的5%的保修基金。竣工验收合格后一年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。

  第六章结算

  第二十一条工程竣工,甲方验收后对价款有异议的,可以要求不超过七日的核价期,核价期内,甲方有权暂停向乙方付款,乙方应当同意。甲方若委托第三方进行评估的,核价期至取得评估报告之日届满。

  甲方委托第三方评估价格的,以《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》约定的价格作为计算总价款的依据,按照评估结果结算总价款,乙方应当同意。

  第七章工程进度

  第二十二条本工程于_____年_____月_____日开工,_____年_____月_____日竣工,工期为_____天。每日施工时间为_____时_____分至_____时_____分(_____时_____分至_____时_____分休息)。

  工期中施工时间内,乙方未施工的,不论工程是否竣工,未施工的每1日按延误工期1日处理。不满1日的按1日处理。

  第八章施工

  第二十三条乙方指派_____为工程驻工地代表,负责本合同的履行,包括根据要求组织施工,协调、处理由乙方负责的各项事宜。乙方对其指派的驻工地代表的行为均予认可。

  乙方更换驻工地代表的,应当书面通知甲方;甲方收到更换通知前,乙方对原驻工地代表的行为应当认可。

  第二十四条乙方应当自行施工,未经甲方同意,不得将本工程转包给任何第三方。

  第二十五条工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》,以及国家和本市建筑行政主管部门制定的其他标准、质量评定验收标准和双方的约定。

  第二十六条施工期间,甲方及其代表有权在现场查看、了解、检查施工情况,乙方应当配合;但甲方不得因此影响乙方施工。

  第二十七条乙方应当按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,按照甲方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程,确保工程质量,不得偷工减料。

  第二十八条施工期间,甲方修改设计方案并相应地变更施工方案、增减施工内容的,应在变更的项目施工前通知乙方,乙方应当根据甲方的要求施工。

  甲方变更、增减施工项目的,应当与乙方签订作为本合同附件(六)的《工程项目变更单》。

  因甲方变更工种项目引起竣工日期和工程总价款变化的,按本合同第十三条的规定处理。

  第二十九条乙方在施工中不得变更建筑主体和承重结构,不得擅自折、改供暧、燃气管线,或实施其他影响建筑结构,危害使用安全,和超过住宅原设计标准的行为。

  甲方要求实施前款规定禁止的行为,乙方可以拒绝,但应当提供修改意见。

  第三十条乙方应当遵守施工安全操作规程,采取必要的安全防护和消防措施,保证作业人员安全,避免甲方房屋和其他财产的损失。

  乙方违反前款规定,造成损失的,应当赔偿。

  第三十一条施工中,不得侵占公共空间,不得损害公共部位的设施。乙方违反前款的规定,引起相邻纠纷和与物业公司及任何第三方的纠纷的,应当负责处理,造成甲方损失的,应当赔偿。

  第三十二条施工现场发生的水、电、煤气、电话等公用事业费用由甲方承担,但日平均支出超过以下限额的,超过的部分由乙方承担:水费_____元/日,电费_____元/日,煤气费_____元/日,电话费_____元/日。

  前款所述施工现场每日发生的各项公用事业费为施工期间该项费用的总额与施工天数的比值,以公用事业企业的付款通知或收据为认定费用的依据。

  第九章验收

  第三十三条隐蔽工程完工后,乙方应在完工前三日书面通知甲方验收,甲方应当按乙方通知的时间参加验收。甲方不能按时验收的,应当通知乙方另行安排时间。

  甲方无法及时验收,可能导致乙方延误工期的,乙方可以组织人员验收,甲方应当接受验收结果。甲方事后要求复验的,乙方应当按要求办理复验,复验合格的,复验、返工费用由甲方承担,工期予以顺延。

  第三十四条工程竣工后,乙方应在竣工前五日书面通知甲方验收,甲方应自接到通知后七日内按照工程设计合同约定和相应的质量标准组织验收,验收合格的,办理验收移交手续,签署作为本合同附件(七)的《工程质量验收单》和作为本合同附件(八)的《工程结算单》。乙方应当出具作为本合同附件(九)的《住宅室内装饰装修质量保修书》。甲方在规定的时间内不能组织验收的,应当及时通知乙方另定验收日期,验收合格的,甲方承认原竣工日期。

  第三十五条乙方因施工质量问题导致甲方或第三方人身、财产损失的,不得因甲方已经或未按照本合同第三十三条、第三十四条的规定验收,免除赔偿责任。

  第十章保修

  第三十六条工程保修期三年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自竣工验收合格之日起计算。

  第十一章违约责任

  第三十七条甲方违反本合同第十七条第一款的规定,每逾期1日,应按逾期未付款金额的万分之四向乙方支付违约金。

  第三十八条乙方违反本合同第二十二条的规定,每逾期一日,应当支付对方_____(100元-500元)的违约金;但因甲方的原因或经甲方书面确认的变更施工项目等原因而延长工期的除外。

  第三十九条乙方违反本合同第二十五条、第二十七条的规定,甲方有权解除本合同,并要求乙方赔偿损失。

  第四十条乙方违反本合同第二十九条第一款的规定,甲方有权要求乙方重做或解除本合同,原工期不变,造成甲方损失的,乙方应当赔偿。

  第四十一条甲方违反第三十四条第二款的规定,造成乙方损失的,甲方应当赔偿。

  第四十二条本合同生效后,任何一方要求终止合同的,经结算已完成的工程款,提出终止合同的一方支付另一方相当于工程总价款10%的违约金后,本合同终止。

  第十二章其他

  第四十三条双方因履行本合同发生争议,协商不成的,选择以下第_____种途径解决:

  (一)向_____仲裁委员会申请仲裁;

  (二)向人民法院起诉。

  第四十四条本合同正本一式四份,甲乙双方各执两份。

  甲方:乙方:

  身份证号码:法定代表人:

  委托代理人委托代理人:

  身份证号码:身份证号码:

  地址:地址:

  电话:电话:

  邮编:邮编:

  日期:年月日日期:年月日

  【篇二】

  委托方(甲方):

  住所地址:

  身份证号码:

  电话:

  承接方(乙方):

  住所地址:

  身份证号码:

  电话:

  风险提示:

  装修合同签订的主要目的是为了明确责任。装修合同是家装质量的约束凭证,也是避免家装纠纷保证书,是业主维护自身合法权益的重要“武器”。

  因此,订立合同时,建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、管辖地等约定清楚,以降低合同履行风险和保证合同顺利履行,并尽可能保障自身的合法、合理利益。

  工程项目:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条:工程概况

  1、工程地址:________________________________________________

  2、居室规格:____室____厅____厨____卫,施工建筑面积____平方米。

  3、委托方式:包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)

  4、工程价款(金额大写):________________元整,该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款,装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注:所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用,均由乙方承担。如在施工工程中,乙方提出其他费用支付要求,甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工,甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)

  5、工程开工日期:_______年_______月_______日

  6、工程竣工日期:_______年_______月_______日工程总天数:______天

  第二条:施工内容

  1、客厅:鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。

  2、主卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。

  3、次卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。

  4、厨房:下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。

  5、卫生间:下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。

  6、强弱电安装具体要求:所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走,电线要地线,强电的线路不能在地下接,要接入配电盒内(插座、天关内),插座面板要用五眼,开关带五眼插座,另装配电箱(空开)六组。

  7、墙面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墙面处理要做到横平竖直,阴阳角要调直。

  8、订做整体橱柜:由乙方委托专门厂家订做整体橱柜,标准为750元/直米,若超出该费用标准,多出部分则由甲方承担。特别规定:整体橱柜背后必须铺满墙砖,台面材料为石英石,柜面为pu板。

  第三条:装潢工程材料

  (附件:装潢工程材料清单)

  风险提示:

  装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格,而经常忽略工艺说明,尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及应有的说明。一业主诉说亲身经历:当时啥也不懂,装修公司和工头给的报价单上就是用了模糊字词,例如:柜体、柜框用大芯版,实木收边,水泥,刷界面剂,纸面石膏板封面等等,都是一道道陷阱。

  第四条:材料供应

  1、乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价,且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

  2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  3、材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  4、乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称,需经甲方认可。

  5、工程价款包含材料费,若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。

  风险提示:

  装修过程中,很容易有增减项目,比如多做个柜子,多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的单价究竟应该是多少呢?如果等到已经开工后,那这可能就是设计说了算了。所以如果有可能,能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单,以免在签订合同或是增减项目时,装修公司偷梁换柱,改换价格。

  还要注意一点,最后结算费用的时候,你应该支付的增减费用,都应该是在该项目施工前,由您签字认可的,如果是您没有签字认可的,您一概可以不支付相应的费用。

  第五条:付款方式

  开工支付______元,水电完工验收合格后付______元,泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元,交房验收合格后付______元,余款在交房后付清。

  风险提示:

  为保障发包方的合理利益,应在合同中明确约定,对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

  装修合同应约定,工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方在合理时间内组织验收,并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收,及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的,可要求承包方赔偿或返工。

  第六条:其他事项

  1、安全问题:乙方严格按照安全施工进行,如出现安全事故均由乙方负责。

  2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方自签订日起生效。

  甲方(业主):

  __________年______月______日

  乙方(包方):

  __________年______月______日

  发包方(以下简称甲 方):

  身份证号: 住 所:

  联系电话: 手机号:

  承包方(以下简称乙 方):

  身份证号: 住 所:

  联系电话: 手机号:

  依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定,结合家庭居室装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程地点:__________________________

  2、承包方式: __________________________

  3、工程期限:工程期限_________天,开工日期:_______年______月______日, 竣工日期:_______年_______月_______日。

  4、合同价款:本合同工程造价为(人 民币: ___________________元(金额大写:_________________________________ 元整)

  二、甲方工作

  1、开工三日前为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

  2、无偿提供施工期间的水源、电源。

  3、参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收及竣工验收。

  三、乙方工作

  1、施工中应严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成本合同工程。

  2、不得扰民及污染环境等装饰装修活动。

  3、因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿责任。

  4、保证居室内上、水管道畅通和卫生间的清洁。完工后清扫施工现场,清运垃圾由乙方负责。

  5、乙方必须保证施工质量,发生施工质量问题,乙方应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,乙方应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。

  6、乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。施工和保修期间乙方工程施工人员所发生的所有民事、刑事责任由乙方承担。

  四、材料购买

  乙方购买材料时,应按甲方指定品牌购买,否则甲方有权要求更换。甲方指定材料品牌如下:菲斯特水管、鸽牌电线、得亿管件、秋叶源弱电线(网线、闭路线)、宏漆腻子胶水、劳亚尔防水涂料等,其他未指明品牌的材料应符合环保要 求,有品质保证。

  蹲便器不能选购三无产品,釉面光洁,易于擦洗,带沉水弯,能防臭。

  水龙头、淋浴龙头应是不锈钢材质。

  灯具为吸顶灯座,灯泡为节能 灯。

  五、工期延误

  1、对因以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期可顺延:工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。

  2、因乙方责任不能 按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  3、因乙方原因造成工期延误,每延误一天,按总工程款的3‰赔偿甲方损失。

  六、工程验收和保修

  1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

  (1)材料验收;

  (2)隐蔽工程验收;

  (3)竣工验收。

  2、工程竣工后,乙方通知甲方验收。

  3、双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

  4、本工程自竣工验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为三年。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。

  七、工程款支付方式

  合同签字生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:

  表一 支付工程款的比率及金额

  八、争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应协商或向消费者协会申请调解解 决,协商或调解解决不成时,向工程所在地人民法院起诉,请人民法院裁决。

  九、劳动力管理

  1、未经甲方许可, 非工地施工人员不得在工地过夜。

  2、乙方应办理并支付相关费用。

  3、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。

  十、施工机具

  1、乙方自带施工所 需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。

  2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。

  十一、装修要求

  A、装修要求

  电路(强电、弱电):暗装,网络、电视进入每个房间。

  水路:暗装。

  墙面处理:

  1、裂缝必须做贴布处理;

  2、叁遍腻子,一面底漆、两面涂料。

  3、墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。

  地砖

  1、对原基层进行处 理。

  2、水泥 沙子 界 面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。

  3、线条平整、划 一,所有阴阳角都要靠角尺,砖缝细小,地砖空鼓率不超过5%,否则必须返工。

  防水:厨卫涂两次防水涂料,卫生间墙面防水涂料应刷1.8米高。

  B、装修内容

  1、客厅:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2、主卧:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

  3、次卧:_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

  4、厨房:________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  5、餐厅:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

  5、卫生间:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

  6、_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  十三、其他约定事项

  1、工程中非甲方意 愿增加项目或属设计计算失误或有意漏项的不增加工程款。

  2、施工期间甲方认 为乙方施工人员因工艺水平、工作态度、品格等原因,不能胜任本项装饰工作时,有权要求乙方更换施工人员。

  3、保修期间甲方通 知施工方需要维修的,施工方必须在24小时内到达现场,如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案 的,甲方可自行解决,并且甲方支出的所有费用均由乙方承担。如在保修期内,因工程质量问题引发涉及水、电、燃气等危及人身安全或其他财产安全的事故,甲方 可以先行处理,并由乙方事后支付甲方所花费的所有合理费用。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。

  十四、附则

  1、本合同一式两 份,经甲乙双方签字后生效。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、双方可以书面形 式对本合同进行变更或补充,但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的,仍应以本合同为准。

  4、因不可归责与双 方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应本着公平原则协商解决。

  5、本合同履行完毕后自动终止。

  十五、附加条款

  甲 方:

  签约日期:

  乙 方:

  签约日期:

  包工包料这个名词在家庭装修当中指的就是,由装饰公司把与施工有关的工作全部负担起来,而业主所扮演的角色只是付款以及对工程进行验收。包工包料是装饰公司采用的比较普遍的做法,这种做法可以省去客户很多麻烦。包工包料俗称“全包”。就是委托家庭装修公司从设计、购料到施工提供“一条龙”服务。这种承包形式,现在已被多数装修户所接受。

  包工包料装修合同范本

  委托方(甲方):____________ 住所地址:___________________________ 身份证号码:_________________ 电话:_____________

  承接方(乙方):____________ 住所地址:___________________________ 身份证号码:_________________ 电话:_____________

  工程项目:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 工程概况

  1. 工程地址:________________________________________________

  2. 居室规格: ____ 室____ 厅____ 厨____ 卫,施工建筑面积____平方米。

  3. 委托方式:包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)

  4.工程价款(金额大写):________________元整,该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款,装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注:所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用,均由乙方承担。如在施工工程中,乙方提出其他费用支付要求,甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工,甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)

  5. 工程开工日期:_______年_______月_______日

  6. 工程竣工日期:_______年_______月_______日 工程总天数:______天

  第二条 施工内容

  1.客厅:鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。

  2.主卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。

  3.次卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。

  4.厨房:下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。

  5.卫生间:下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。

  6.强弱电安装具体要求:所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走,电线要地线,强电的线路不能在地下接,要接入配电盒内(插座、天关内),插座面板要用五眼,开关带五眼插座,另装配电箱(空开)六组。

  7.墙面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墙面处理要做到横平竖直,阴阳角要调直。

  8.订做整体橱柜:由乙方委托专门厂家订做整体橱柜,标准为750元/直米,若超出该费用标准,多出部分则由甲方承担。特别规定:整体橱柜背后必须铺满墙砖,台面材料为石英石,柜面为PU板。

  第三条 装潢工程材料

  第四条 材料供应

  1. 乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价,且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

  2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  3. 材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称,需经甲方认可。

  5.工程价款包含材料费,若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。

  第五条 付款方式

  开工支付______元,水电完工验收合格后付______元,泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元,交房验收合格后付______元,余款在交房后付清。

  第六条 其他事项

  1.安全问题:乙方严格按照安全施工进行,如出现安全事故均由乙方负责。

  2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方自签订日起生效。

  甲方(业主):

  乙方(包方):

  签约日期:

  委托方(甲方):

  住所地址:

  身份证号码:

  电话:

  承接方(乙方):

  住所地址:

  身份证号码:

  电话:

  工程项目:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条:工程概况

  1. 工程地址:________________________________________________

  2. 居室规格: ____ 室____ 厅____ 厨____ 卫,施工建筑面积____平方米。

  3. 委托方式:包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)

  4.工程价款(金额大写):________________元整,该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款,装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注:所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用,均由乙方承担。如在施工工程中,乙方提出其他费用支付要求,甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工,甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)

  5. 工程开工日期:_______年_______月_______日

  6. 工程竣工日期:_______年_______月_______日 工程总天数:______天

  第二条:施工内容

  1.客厅:鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。

  2.主卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。

  3.次卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。

  4.厨房:下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。

  5.卫生间:下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。

  6.强弱电安装具体要求:所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走,电线要地线,强电的线路不能在地下接,要接入配电盒内(插座、天关内),插座面板要用五眼,开关带五眼插座,另装配电箱(空开)六组。

  7.墙面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墙面处理要做到横平竖直,阴阳角要调直。

  8.订做整体橱柜:由乙方委托专门厂家订做整体橱柜,标准为750元/直米,若超出该费用标准,多出部分则由甲方承担。特别规定:整体橱柜背后必须铺满墙砖,台面材料为石英石,柜面为PU板。

  第三条:装潢工程材料

  序号

  品名

  品牌/规格

  价格

  备注

  电线

  武汉二厂铜芯线

  2

  插座、开关

  飞雕牌

  底盒、面板

  3

  上下水管

  伟星PP-R水管、

  联塑PPC下水管

  绝对不能有渗漏

  4

  木芯板

  鹰冠牌16mm厚

  95元/张

  级别:E1

  5

  卫生间及厨房的墙砖、地砖

  300*300或330*330

  墙砖、地砖不可混用

  6

  卫生间洗脸台

  500

  带镜子、柜子、毛巾架、挂钩

  7

  铝扣板

  奥普/友邦/品格/宝兰/奥华

  8

  排风扇

  200

  两个

  9

  厨房、卫生间双层玻璃门

  1.2m厚铝合金门

  500

  10

  主、次卧门、门窗

  600

  含门套、窗套、门锁、门吸

  11

  卫生间防水胶、防水涂料

  邻乐/西卡/德国汉高

  12

  家具木器漆

  多乐士5合1清味木器色漆

  底漆、面漆同一品牌

  13

  墙面乳胶漆

  多乐士5合1金装环保漆

  底漆、面漆同一品牌

  14

  胶水

  汉港白乳胶

  墙面、家具用

  15

  堵漏王、填缝剂

  16

  大便器

  坐式带水箱

  17

  混水阀

  厨房、厕所各一

  18

  辅材

  钉子、砂纸、装饰五金

  第四条:材料供应

  1. 乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价,且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

  2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  3. 材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称,需经甲方认可。

  5.工程价款包含材料费,若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。

  第五条:付款方式

  开工支付______元,水电完工验收合格后付______元,泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元,交房验收合格后付______元,余款在交房后付清。

  第六条:其他事项

  1.安全问题:乙方严格按照安全施工进行,如出现安全事故均由乙方负责。

  2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方自签订日起生效。

  甲方(业主):       乙方(包方):

  签约日期:        签约日期:

  第一部分 协议书

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容(建设规模、结构特征等):      

  投资计划或工程立项批准文号:    资金来源: 自 筹      

  二、工程承包范围

  承包范围:施工承包范围建筑物周围2米以内的土建工程、厂房内部土建、建筑物周围2米以内的管网工程。其中土方工程、钢结构工程周围2米以外管网工程、电梯工程、外墙石材、外墙涂料、厂区混凝土硬化地面、园林绿化、围墙厂区大门建造装饰、有线电话、电视、网络工程等。发包人委托供货安装施工队伍施工,但在承包方具有该项目施工资质并符合报验审批条件下,在同等施工条件下,发包方优先选用承包方施工,塑钢窗及生产设备安装工程除外,除上述施工内容外发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的施工内容(包括但不限于增加或减少施工范围)但应提前10天通知承包人,由此而引起的合同价款的调整按合同法的有关规定执行。 (按图纸约定)

  三、合同工期

  开工日期: 年 月 日(日期应约定)

  竣工日期: 年 月 日

  合同工期总日历天数 天。

  四、质量标准

  工程质量标准: 合 格

  五、合同价款

  金额(大写): 元(人民币)

  ¥: 元

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款的规定一致。

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。《专用条款》中没有具体约定的事项,均按《通用条款》执行。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  十、合同生效

  合同订立地点:      

  本合同双方约定 后生效,并报建设行政主管部门备案。

  发包人:

  住 所:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电 话:

  传 真:

  开户银行:

  账 号:

  邮政编码:

  电子邮箱: 承包人:

  住 所:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电 话:

  传 真:

  开户银行:

  账 号:

  邮政编码:

  电子邮箱:

  建设行政主管部门备案意见:

  经办人 备案机关(章)

  年 月 日

  第三部分 专用条款

  一、总则

  2、合同文件及解释顺序

  2.1(10)组成合同的其他文件:按通用条款执行

  3、语言文字和适用法律、标准及规范

  3.2 适用法律和法规

  需要明示的法律、法规、规章及有关文件:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及现行的法律法规文件。

  3.3 适用标准、规范

  约定适用的标准、规范的名称:按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、技术规范、施工及验收规范;

  发包人提供标准、规范、技术要求的时间:承包人自行解决

  4、图纸

  4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订后,提供施工图肆套、竣工前再提供贰套。

  发包人对图纸的保密要求: 承包人不得用于其他用途

  5、通讯方式

  5.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式

  (1)各方通讯地址和收件人

  发 包 人

  通讯地址:

  收 件 人:

  邮 编:

  承 包 人

  通讯地址:

  收 件 人:

  邮 编:

  监理单位

  通讯地址:

  收 件 人:

  邮 编:

  造价咨询企业

  通讯地址:

  收 件 人:

  邮 编:

  (2)视为送达的其他方式:

  6、工程分包

  6.1(3)指定分包工程:

  7、文物和地下障碍物

  7.2 发包人指出的地下障碍物:

  12、财产

  12.1 关于施工机械的约定:

  二、合同主体

  13、发包人

  13.1 发包人完成下列工作的约定

  (1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地、施工合同备案等工作,使施工场地具备施工条件的时间:正式开工前叁天

  (2)施工所需水、电、通讯线路接通的时间及地点: 开工前柒天

  (3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:

  (4)

  (5)办理有关所需证件的约定:

  (6)组织现场交验的时间:

  (7)组织图纸会审和设计交底的约定:

  (8)

  (9)发包人应做的其他工作及其约定:协调处理与之工程有关的管理部门办理相关手续。

  委托给承包人负责的部分工作有:

  13.2 支付期及支付方式的约定

  (1)工程价款支付期限

  □ 按合同支付的有关规定

  □ 其他特殊说明:

  (2)工程价款支付方式:

  □ 按协议书所注明的帐号银行转帐

  □ 支票支付

  □ 其他方式:

  14、承包人

  14.1 承包人有关工作的约定

  (4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求:向监理单位和发包人提供办公室各一间

  费用承担: 无

  (10)承包人应做的其他工作及要求:承包人做好办公及生活设施,临时水电的安装,并把施工现场总图提交甲方审核批准。承包人应按国家或建设行政主管部门的规定组成项目经理部,主要人员应具备相应的资质或岗位证书,并经监理审核批准。合同履行期间,不得擅自更换。质量监督、安全监督相关文件和手续。

  14.2承包人负责的设计的约定

  (1)合同规定由承包人负责的设计: 无

  (2)承包人提供设计的时间: 无

  (3)费用承担:无

  16、发包人代表

  16.1 发包人代表及其权力的限制

  (1)发包人任命的发包人代表是 ,联络通讯地址如下:

  通讯地址: 邮政编码:

  联系电话: 传真号码:

  (2)发包人对发包人代表权力做如下限制:

  17、监理工程师

  17.1 负责工程的监理单位及任命的监理工程师

  (1)监理单位: 法定代表人 :

  (2)任命 为监理工程师,其联络通讯地址如下:

  通讯地址: 邮政编码:

  联系电话: 传真号码:

  17.2(1)需要发包人批准的其他事项:

  18、造价工程师

  18.1负责工程的造价咨询企业及任命的造价工程师

  (1)造价咨询企业: 法定代表人:

  (2)任命 为造价工程师,其联络通讯地址如下:

  通讯地址: 邮政编码:

  联系电话: 传真号码:

  18.3(1)需要发包人批准的其他事项:

  19、承包人代表

  19.1 承包人任命 为承包人代表,其通讯联络地址如下:

  通讯地址: 邮政编码:

  联系电话: 传真号码:

  承包人任命 为技术负责人,其职称

  20、指定分包人

  20.1 事先指定的分包人及有关规定:

  三、担保、保险与风险

  22、工程担保

  22.1 承包人向发包人提供履约担保的约定:(本次招标支付担保不实用)

  (1)履约担保的金额:无

  (2)提供履约担保的时间:

  □ 签订本合同时。

  □ 其他时间,具体为: /

  (3)出具履约担保的银行: /

  22.4 发包人向承包人提供支付担保的约定

  (1)支付担保的金额: 无

  (2)提供支付担保的时间:

  □ 签订本合同时。

  □ 其他时间,具体为:

  (3)出具支付担保的银行: 无

  22.8 担保内容、方式和责任等事项的约定: 无

  25、不可抗力

  25.1 关于不可抗力的约定:

  (1) 6 级以上的地震;

  (2) 6 级以上的持续 5 天的大风;

  (3) 100 mm以上持续 5 天的大雨;

  (4) 50 年以上未发生过,持续 5 天的高温天气;

  (5) 50 年以上未发生过,持续 5 天的严寒天气;

  (6) 50 年以上未发生过的洪水。

  (7)其他: 执行通用条款,如若出现按照国家规定赔付,因恶劣天气并经施工监理证明而无法进行正常施工的停工。

  26、保险

  26.1 发包人委托承包人办理的保险事项有:

  ×□ 通用条款26.1款的第(1)项;

  ×□ 通用条款26.1款的第(2)项;

  ×□ 通用条款26.1款的第(3)项。

  26.8对保险事项的其他约定:

  27、进度计划和报告

  27.3 对承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求: 按照发包人及监理公司要求上报。

  五、质量和安全

  35、质量目标

  35.1(1)评比项目: 无

  (2)增加的费用或奖惩办法: 无

  35.2 双方共同选定的工程质量检测机构: 双城市质量监督站

  40、发包人供应材料设备

  40.1 约定发包人是否供应材料设备

  ×□ 发包人不供应材料设备,本条不适用。

  √□ 发包人供应材料设备,约定“发包人供应材料设备一览表”,作为本合同的附件。

  40.6 发包人供应材料设备的结算方式

  44、隐蔽工程和中间验收

  44.1 中间验收工程包括:严格执行黑龙江省施工及相关验收规范规定,对中间验收工程进行及时验收。

  46、工程试车

  46.1 约定是否试车

  √□ 不需要试车,本条不适用。

  ×□ 需要试车,试车的内容及具体要求如下: 无

  47、竣工资料

  专用条款补充如下条款

  47.1承包人提供施工图和竣工资料的约定

  (1)施工中没有设计变更,施工后由承包人在发包人提供的施工图加盖竣工图章后提交发包人

  (2)施工中只有零星的少量设计变更,承包人在施工图变更位置注明,并连同发包人经发包人同意的变更签证,于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。

  (3)施工验收后承包人向发包人提供完整的竣工验收资料7分,其中4份原件3份复印件,

  48、竣工验收

  48.1 中间交工工程的验收

  ×□ 合同工程无中间交工工程,本款不适用。

  √□ 合同工程有中间交工工程,各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下:

  挤出车间厂房20xx年4月30日办公楼20xx年10月

  六、工程造价

  50、合同价款的确定方式

  50.2 合同价款的确定方式

  ×□ 30.2(1);

  ×□ 30.3(2);

  √□ 30.2(3);计价依据为20xx年《黑龙江省建筑工程计价定额》、20xx年《黑龙江省装饰装修工程计价定额》、20xx年《黑龙江省给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、20xx年《黑龙江省电气设备及建筑智能化系统设备安装工程计价定额》、20xx年《黑龙江省市政工程计价定额》、20xx年《黑龙江省园林绿化工程计价定额》、20xx年《黑龙江省建设工程费用定额》及省、市的有关工程结算规定、文件。

  □ 其它方式: 无

  51、合同价款的调整

  51.1 合同价款的调整因素包括:

  √□工程量的偏差;

  √□ 工程变更;

  √□工程造价管理机构发布的造价调整;

  ×□ 法律、法规、国家有关政策及物价的变化;

  ×□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况;

  ×□一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;

  .□ 其他调整因素: 书面通知

  51.2(1)合同价款包含的风险范围: 无

  (2)风险费用的计算:

  □ 风险系数: 无

  □ 风险金额: 无

  (3)风险范围以外合同价款的调整:

  ×□ 工程变更;

  ×□ 法律、法规和国家有关政策及物价变化;

  ×□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况;

  ×□ 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;

  ×□ 其他调整因素: 无

  51.3(1)材料价差的调整方法: 施工期间使用的主要材料按同期造价信息和市场价格的平均价格进行调整。

  (2)合同价款的调整因素包括:

  √□ 工程变更;

  ×□ 法律、法规和国家有关政策变化;

  ×□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况;

  ×□ 工程造价管理机构发布的造价调整;

  ×□ 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;

  ×□ 其他调整因素: 无

  (3)各项费率的具体标准:执行20xx年《黑龙江省建设工程费用定额》 、20xx年《黑龙江省建筑工程计价依据》及省、市的有关工程结算规定、文件,没有定额的双方共同协商确定。其中通用措施费约定1)企业管理费取上限,利润取下限。(规费、安全费不取或按建设行政主管部门评价核定标准计算)

  53、暂列金额

  53.1 本合同暂列金额: 万元。

  55、提前竣工奖与误期赔偿费

  55.1 提前竣工奖的约定

  □ 不设提前竣工奖,本款不适用。

  □ 设提前竣工奖,每日历天应奖额度为 元,提前竣工奖的限额是 元。

  55.2误期赔偿费的约定

  (1) 每日历天应赔付额度 1000 元。

  (2) 误期赔偿费限额 50000 元。

  58、法律、法规、国家有关政策及物价的变化

  58.1 物价变化引起合同价款的调整

  √□ 合同价款不因物价涨落而调整,本款不适用。

  □ 物价涨落超过 %,应调整合同价款,调整方法约定如下:

  合同工程基准期:

  59、支付事项

  59.2 约定利率

  □ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率;

  √□ 约定为: 不计利息

  60、预付款

  60.1 关于预付款的约定:

  预付款的金额为 元或合同价款的 %,支付办法: (本合同无预付款本款不使用)

  60.3 预付款抵扣办法:

  ×□ 预付款按照期中应支付款项的 (百分比)扣回,直到扣完为止;

  □ 其他抵扣方式:

  61、安全文明施工费

  61.1安全文明施工费的总额 按通用条款以及黑龙江省现行有关规定为准 万元。

  62、进度款

  62.1 支付期间:

  ×□ 以月为单位;

  ×□ 以季度为单位;

  □以形象进度为准,具体为: 见补充条款

  64、竣工结算

  64.1 结算的程序和时限:

  □按通用条款58.2款至58.7款的规定办理;

  □ 不按通用条款58.2款至58.7款的规定。办理结算程序和时限为:

  64.8发包人对工程竣工结算的特殊要求: 无

  65、质量保证金

  65.2 质量保证金的金额及扣留

  (1)质量保证金的金额:

  √□ 按通用条款的规定,为合同价款的5%。

  □ 约定为

  (2)质量保证金的扣留:

  □ 按照通用条款的规定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留的比例为5%;

  □ 其他扣留方式:

  65.3 质量保证金的利率: 不计利率

  七、合同争议、解除与终止

  67、合同争议

  67.5 双方同意选择下列一种方式解决争议:

  □ 向 当地仲裁机构 申请仲裁;

  □ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  八、采用工程量清单计价的工程应特别遵循的约定

  72、工程量的偏差

  72.2 工程量的偏差,导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整的方法:

  □ 按通用条款本款的规定进行调整;

  □ 按以下约定进行调整: 由于发包人给定的工程量清单工程量有误或因设计变更引起的工程量清单增减变化,工程结算时综合单价不予调整 (本条不适用)

  72.3.2 工程量的偏差,导致措施项目费调整的方法:

  □ 按通用条款本款的规定进行调整;

  □ 按以下约定进行调整:

  九、其他

  75、保密要求

  75.1 保密信息提供的时间:

  76、合同份数

  76.1 合同文本的提供

  □ 按通用条款本款的规定,由发包人提供。

  □ 不按通用条款本款的规定,具体提供方式如下:

  76.3 合同副本 肆 份,其中发包人 正本和副本各壹 份,承包人正本和副本各壹 份。

  装修合同中有的客户会提一些条件,比如包工包料的,这样的装修合同就会一点不一样。下面是由整理的包工包料装修合同范本,欢迎阅读。下面是关于包工包料装修合同范本,欢迎阅读!

  【包工包料装修合同范本(一)】

  甲方(业主)(全称): (以下简称甲方),电话: ;

  乙方(施工方)(全称): (以下简称乙方) 电话: ;

  甲方雇佣乙方装修甲方位于: 。

  工程期限 天,开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。

  合同价款:本合同工程造价为 (大写): (详见附表:预算表)甲乙双方应共同遵守以下条款:

  第一条 施工准备:

  1、乙方设计并提供装修图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见装修效果图

  2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见装修施工图图纸)。

  第二条 乙方义务

  1、施工期间,乙方将外屋钥匙 2把,交给承包人保管。工程竣工验收后,乙方负责提供新锁一把,由甲方、乙方当场负责安装交付使用;

  2、甲方提供施工期间的水源、电源;

  3、甲方负责协调施工队与邻里之间的关系;

  3、乙方不拆动室内承重结构;

  4、 甲方有权利参与工程质量和施工进度的监督,并监督材料进场、竣工验收。

  第三条 装修各项目及价格

  1、水电安装:

  (1)水路:包括两个卫生间、厨房、客厅、燃气管路的改造及安装由乙方负责。(冷、热水的改装)

  (2)电路:包括四个卧室、两个卫生间、厨房、客厅、由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。

  (3)暖气:包括四个卧室、两个卫生间、厨房、客厅的安装。

  价格:水、电、暖安装费用总价为5090元整,人民币:五千零九十元整(含人工费(沙子、水泥、地砖、墙砖上楼费)、沙子、水泥材料费以及建筑用管、建筑垃圾倒放费等)。

  2、地面、墙面贴砖

  (1)地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台、过道及四个卧室,单价为 元/平方米,人民币: 元整(含人工费、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)

  (2)墙面:两个卫生间、厨房、四个房间飘窗以及厨卫门窗包封、所贴墙面直角对接处等,单价为 元/平方米,人民币: 元整(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。

  (3)踢脚线:餐厅、客厅、过道及卧室处等,单价为 元/米,人民币: 元整(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。

  (4)其他:贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时,不发生费用;(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。

  3、卧室飘窗:主卧阳台、会客室阳台采用桑拿板、书房、儿童房采用人造石,共计为4000元;人民币:四千元整 (包人工费、桑拿板、人造石、奥松板、发泡胶、气排钉、钢排钉、白乳胶(汉刚)多乐士油漆、安装费、材料费)。

  4、客厅吊顶:共计为2500元;人民币:两千五佰元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板);

  5、廊到吊顶:共计为2019元;人民币:两千元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板、异性生态板);

  6、阳台吊顶:采用桑拿板,共计为1500元;人民币:一千五佰元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板、异性生态板);

  7、入门玄关吊顶、餐厅吊顶:共计为800元; 人民币:八佰元整(包人工费、沙子、石料、泰山牌石膏板、异性生态板);

  8、两个卫生间吊顶、厨房吊顶:共计为2019元;人民币:两千元整(包人工费、铝扣板、鑫太艺、集成吊顶);

  9、木工:书桌+书柜,共计为1500元; 人民币:一千伍佰元整(包人工费、奥松板、生态板);

  10、木工:鞋柜,400元/平米,共计为1600元; 人民币:一千六佰元整(包人工费、奥松板、生态板);

  11、木工:橱柜、吊柜、储藏室橱柜,橱柜800元/延长米,吊柜500元/延长米,共计为4700元; 人民币:四千七佰元整(包人工费、橱柜:鹏鸿生态板、吸塑门板/烤漆板、台面英石,不包墙砖、地砖);

  12、木工:炕床,为2800元/个; 人民币:两千八佰元整(包人工费、生态板、柜体、炕面、1.5奥松板、炕围、软包);

  13、木工:衣柜,共计为3000元; 人民币:三千元整(包人工费、宏源/新金秋生态板、烤漆/喷漆门板);

  14、木工:酒柜,共计为1000元; 人民币:一千元整(包人工费、奥松板、生态板、扎墙喷漆);

  15、木工:吧台,共计为200元; 人民币:两佰元整(包人工费、木材);

  15、客厅垭口:共计为2019元; 人民币:两千元整(包人工费、奥松板、喷漆);

  16、厨房垭口:共计为1000元; 人民币:一千元整(包人工费、奥松板、喷漆);

  第四条

  1、乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中,要遵守小区物业管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误,造成人身和财产的损失,由乙方自己承担。

  2、装修前,乙方事先确认既有装修设施的状况;材料使用前,确认材料无质量问题,否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题,由乙方承担全部责任并负责赔偿。

  3、乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行,不得偷工减料,不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施,如果造成不可复原的损坏,乙方要承担赔偿和修复的全部费用。

  第五条 付款方式:

  1、合同生效后,甲方按下一下的约定直接向乙方支付工程款:备注:(1)工程进度过半指: 房屋内所有吊顶完成 。

  (2)其他支付方式: 。

  工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 一个工作日 日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单

  第六条 违约责任

  1、 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并全额赔偿给对方造成的经济损失。

  2、 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方全额经济损失。

  3、 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。

  4、 由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金 200元。

  第七条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第2种方式解决:

  (一)提交 内蒙古鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院提起诉讼。

  第八条:合同的变更和终止

  1. 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

  2. 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

  第九条:合同生效

  1. 本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

  2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。

  3. 本合同(包括合同附件、补充合同)壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(业主): 乙方:(签章):

  签订日期: 年 月 日

  签订日期: 年 月 日

  【包工包料装修合同范本(二)】

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  北京市工商行政管理局监制

  1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。

  2、工程承包方(乙方),应当具备工商行政管理部门核发的营业执照,和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。

  3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的,应当一式两份,合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的,应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。

  4、开工:双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后,材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

  5、竣工:合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成,经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。

  6、验收合格:承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的,均视为验收合格。包工不包料施工合同7、工期顺延:是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后,工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下,乙方不承担违约责任。

  粘贴印花税票处

  北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款 发包方(以下简称甲方):

  委托代理人(姓名): 民族:

  住所: 身份证号:

  联系电话: 手机号:

  承包方(以下简称乙方):

  营业执照号:

  住所:

  法定代表人: 联系电话:

  委托代理人: 联系电话:

  建筑资质等级证书号:

  本工程设计人: 联系电话:

来源: https://www.512406.cn/articles/5c5t.html

标签: 包工 合同范本 装修 包料 2020

专题: 包工包料装修合同范本完整版 包工包料装修合同范本简单 个人承接包工包料装修合同范本 饭店装修包工包料合同范本 房屋装修包工包料合同范本2020 商铺装修包工包料合同范本 私人装修包工包料协议合同范本 消防工程包工包料合同范本 铝合金门窗包工包料合同范本 木工包工包料合同范本

推荐文章: 2020包工包料装修合同范本 2020年包工包料装修合同范本 2019年包工包料装修合同范本 2019年包工包料装修合同 2020包工包料建房施工合同 包工包料装修合同范本

上一篇:    最简单的装修合同样本

下一篇:    2020年家庭装修合同范文

相关文章

推荐文章

热门文章